立案时向法院出具的都是复印件,开庭当天就要出具原件。你要准备的资料:责任认定书、出险证明、定损报告、你的保险单、修理时产生的费用清单及票据。
全部3个回答 >房屋装修纠纷起诉状怎么起草?
145****5867 | 2018-10-11 13:42:41-
134****4951 起 诉 书
原告: ,男, 族, 年 月日出生,住
电话:1381 0。
被告:上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。
住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号
法人代表
电话:
被告:百 居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店
住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号
法人代表
电话:
案由:装饰装修合同纠纷
诉讼请求:
1、请求法院依法判令被告上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
2、请求法院依法判令被告上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自2007年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造价的2‰计算)。
3、请求法院依法判令百 居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。
4、诉讼费用由被告承担。
起诉事实与理由:
原告为了装修购买的位于北京市大兴区 的房屋,于2007年4月20日与被告上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(以下称百 居开发区分公司)签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》,与百 居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店(以下称百 居开发区店)签订了《内购材料供应合同》。二被告同属上海百安居公司,共同收取工程款。合同约定,由百 居开发区分公司负责施工,工程款共计 元,工期75天,百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的方式,原告所需装修材料必需在被告百 居开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的预算在2007年 月 日至2007年 月 日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计 0 元,此款现仍有余额。
2007年 月 日开始施工后先后出现了多处质量问题,经与被告百 居开发区分公司多次协商,**后双方于2007年10月26日达成解决方案,赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态,原告多次向百安居领导投诉、协商未果。2009年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作,造成重大安全隐患,被小区物业责令整改,并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市 工商局消保科,在该科的多次调解下百安居领导在2009年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用,可是事后工程仍然处于停工状态。
现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装,后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄,7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂,这些质量问题难以完全修复。
被告工期延误已达二年多之久,理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋,以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失,被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼,请依法裁决。7胶部7年修工程讯
此致
北京市大兴区人民法院
起诉人:
年 月 日 2018-10-11 13:43:31 -
142****1742 民事起诉书
原告:…………………………基本信息
被告:…………………………基本信息
诉讼请求:
1、……………………
2…………………………
事实与理由:
把事情的经过叙述一下。
此致
XX人民法院
具状人:
时间: 2018-10-11 13:43:17 -
141****6089 起 诉 书 原告: ,男, 族, 年 月日出生,住 电话:1381 0。被告:上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。 住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号 法人代表 电话:被告:百 居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店 住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号 法人代表 电话:案由:装饰装修合同纠纷诉讼请求:
1、请求法院依法判令被告上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
2、请求法院依法判令被告上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自2007年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造价的2‰计算)。
3、请求法院依法判令百 居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。
4、诉讼费用由被告承担。起诉事实与理由: 原告为了装修购买的位于北京市大兴区 的房屋,于2007年4月20日与被告上海百 居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(以下称百 居开发区分公司)签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》,与百 居(中国)家居有限公司北京经济技术开发区店(以下称百 居开发区店)签订了《内购材料供应合同》。二被告同属上海百安居公司,共同收取工程款。合同约定,由百 居开发区分公司负责施工,工程款共计 元,工期75天,百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的方式,原告所需装修材料必需在被告百 居开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的预算在2007年 月 日至2007年 月 日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计 0 元,此款现仍有余额。2007年 月 日开始施工后先后出现了多处质量问题,经与被告百 居开发区分公司多次协商,**后双方于2007年10月26日达成解决方案,赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态,原告多次向百安居领导投诉、协商未果。2009年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作,造成重大安全隐患,被小区物业责令整改,并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市 工商局消保科,在该科的多次调解下百安居领导在2009年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用,可是事后工程仍然处于停工状态。现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装,后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄,7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂,这些质量问题难以完全修复。被告工期延误已达二年多之久,理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋,以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失,被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼,请依法裁决。7胶部7年修工程讯 此致北京市大兴区人民法院 起诉人: 年 月 日 2018-10-11 13:43:06
-
问 保险纠纷起诉状答
-
答
民事起诉状原告:姓名: 性别: 身份证号: 联系电话: 地址:被告:(同上,没有证件号码就写其他几项)诉讼请求:1、2、3、事实和理由:此致XXX区人民法院具状人:年 月 日
全部5个回答 > -
答
参考 民 事 诉 状 原告: 张三,女,汉族,生于197 年 月 日,**文化,系重庆市人,现住 被告: 李四,男,汉族,生于 年 月 日, 诉讼请求: 1、 请求人民法院依法判令上列被告立即配合原告办理 过户手续。 2、因本案产生的相关费用均由被告承担。 事实及理由: 上列原、被告原系夫妻关系,因感情不和于2010年 月 日在 办理离婚手续。双方在离婚协议中约定共同财产位于 室的房屋归原告所有,被告在离婚后一月内配合办理过户手续。被告现只配合原告办理了房屋产权证的过户,土地使用权证在原告多次要求下均不配合办理,为了维护原告的合法权益,现诉至人民法院,恳请判准上述请求为盼! 呈: 市人民法院 具状人: 二〇一〇年五月十一日
全部3个回答 > -
答
继承起诉状范文原告:李_________,女,_______年_____月______日出生,汉族,原籍______省______县,农民,现住______省______县_______乡______村。被告:李_________,男,_______年_____月______日出生,汉族,原籍______省______县,农民,现住______省______县_______乡______村。被告:李_________,男,_______年_____月______日出生,汉族,原籍______省______县,农民,现住______省______县_______乡______村。诉讼请求:请求法院保护妇女合法继承权,判令二被告返还应由原告合法继承的全部财产,即所有遗产的三分之一。全部遗产清单附后。事实与理由:原告父亲李________,于_______年______月______日病故,死后留有住房四间,各种家具七件,皮袄一件及其他一些衣物和被褥。被告李_______、李_______兄弟二人,拉拢本家族一些人,以“嫁出的女,泼出的水”和“女人不是李家后人,没有继承权”为由,剥夺了我的合法继承权,将原告父亲遗留的房屋及其他财产变卖,然后分掉。原告多次索要,二被告不但分文不给,还多次咒骂原告,并殴打了原告。原告对父亲尽到了赡养义务,在结婚后的7年里,每年送给父亲500元生活费。不仅如此,在父亲患病的一年多时间里,给父亲买的食品、药物,总计有800元。在父亲病重的一个月时间里,整日住在父亲家,伺候父亲。《中华人民共和国继承法》第和条明确规定,“继承权男女平等”。第十条第二款还规定,“兄弟姐妹”同属一个继承顺序,有平等的继承权。据此,原告曾多次请求当地村民委员会及乡政府协助解决这继承纠纷,但由于当地封建思想比较严重,某些干部受“重男轻女”和族权思想的影响,对此纠纷一直没有取得处理结果。请求法院,依照事实和法律, 确保妇女的合法地位和权益,判处李________、李_______二人归还原告应当继承的合法财产。证据和证据来源,证人姓名和住址:我对父亲李_______尽到了赡养义务,我的姑姑李_______可以证实。她住在______省_______县_______乡______村。我没有继承到应得的财产,并且遭到二被告的咒骂、殴打,有被告李______的邻居郭_______可以证实。二被告将李______遗留的四间房屋卖掉,有买房人朱_______可以证实,他住在_______省_______县_____乡_____村。此致______省______县______人民法院起诉人:石___________________年_____月____日
全部3个回答 > -
答
大致格式如下: (标题)民事诉状 原告。内容有:姓名,性别,出生年月日、民族、X省X市人、职业(已退休的就写退休)、住址。联系电话。 被告。写法同原告。(注意,你的所有儿女均要写上,因为他们都有继承权。媳婿则不用写。) 诉讼请求:(关于这一点,家人是否达成一致意见很重要,如一致通过由你继承,则如下所写) 1、判决X处房产权归原告所有; 2、本案诉讼费用由原告承担; (如未成达一致意见,则是另一写法) 1、判决X处房产权X%归原告所有,X%归被告XX,……; 2、本案诉讼费用由原告和被告共同平均承担; 事实和理由: 原告与被告系父(母)子女关系,原告丈夫(妻子)暨被告父亲(母亲)XX于X年月日去世,XX(被继承人)生前有房产X处,位于X市X路X号。 XX生前立有口头遗嘱,遗嘱规定位于X市X路X号房产由原告继承。(如果是和儿女一起继承的,则写:房产由原告与被告共同继承。依照法律原告拥有该房50%的产权,被继承的50%产权按平均分配的原则,由原告和被告共同继承,每人继承X%。则原告应当拥有该房X%的产权,被告XX有X%……) 请求法院依法支持原告的诉讼请求。此致XX区法院
全部4个回答 >